From: Subject: Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 Date: Wed, 5 May 2010 12:42:51 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://massimario.avlp.it/cgi-bin/reg_main.pl X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre = 1999, n. 554

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. = 554

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori = pubblici,=20 ai sensi dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive=20 modificazioni

Sommario

TITOLO 1 ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Capo 1 Potest=E0 regolamentare
Art. 1 Ambito = di=20 applicazione e calcolo degli importi
Art. 2 Definizio= ni
Capo 2 Modalit=E0 di esercizio della vigilanza da parte = dell'Autorit=E0 sui lavori pubblici
Art. 3 Autorit=E0= per=20 la vigilanza sui lavori pubblici
Art. 4 Esercizio= =20 della funzione di vigilanza
Art. 5 Istruttor= ia e=20 provvedimenti conseguenti
Art. 6 Esercizio= del=20 potere sanzionatorio
TITOLO 2 ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA = DELL'ACCESSO AGLI=20 ATTI
Capo 1 Organi del procedimento
Art. 7 Il = responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori = pubblici=20
Art. 8 Funzioni = e=20 compiti del responsabile del procedimento
Capo 2 Disciplina dell'accesso agli atti e forme di=20 pubblicit=E0
Art. 9 Pubblicit= =E0=20 degli atti della conferenza dei servizi
Art. 10 Accesso = agli=20 atti
TITOLO 3 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Capo 1 La programmazione dei lavori
Art. 11 Disposiz= ioni=20 preliminari
Art. 12 Fondo = per=20 accordi bonari
Art. 13 Programm= a=20 triennale
Art. 14 Pubblici= t=E0=20 del programma
Capo 2 La progettazione
Art. 15 Disposiz= ioni=20 preliminari
Art. 16 Norme=20 tecniche
Art. 17 Quadri=20 economici
Art. 18 Document= i=20 componenti il progetto preliminare
Art. 19 Relazion= e=20 illustrativa del progetto preliminare
Art. 20 Relazion= e=20 tecnica
Art. 21 Studio = di=20 prefattibilit=E0 ambientale
Art. 22 Schemi=20 grafici del progetto preliminare
Art. 23 Calcolo = sommario della spesa
Art. 24 Capitola= to=20 speciale prestazionale del progetto preliminare
Art. 25 Document= i=20 componenti il progetto definitivo
Art. 26 Relazion= e=20 descrittiva del progetto definitivo
Art. 27 Relazion= i=20 geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto=20 definitivo
Art. 28 Relazion= i=20 tecniche e specialistiche del progetto definitivo
Art. 29 Studio = di=20 impatto ambientale e studio di fattibilit=E0 = ambientale
Art. 30 Elaborat= i=20 grafici del progetto definitivo
Art. 31 Calcoli = preliminari delle strutture e degli impianti
Art. 32 Discipli= nare=20 descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto=20 definitivo
Art. 33 Piano=20 particellare di esproprio
Art. 34 Stima=20 sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto=20 definitivo
Art. 35 Document= i=20 componenti il progetto esecutivo
Art. 36 Relazion= e=20 generale del progetto esecutivo
Art. 37 Relazion= i=20 specialistiche
Art. 38 Elaborat= i=20 grafici del progetto esecutivo
Art. 39 Calcoli = esecutivi delle strutture e degli impianti
Art. 40 Piano = di=20 manutenzione dell'opera e delle sue parti
Art. 41 Piani = di=20 sicurezza e di coordinamento
Art. 42 Cronopro= gramma
Art. 43 Elenco = dei=20 prezzi unitari
Art. 44 Computo = metrico-estimativo definitivo e quadro economico
Art. 45 Schema = di=20 contratto e Capitolato speciale d'appalto
Art. 46 Verifica= del=20 progetto preliminare
Art. 47 Validazi= one=20 del progetto
Art. 48 Modalit=E0= =20 delle verifiche e della validazione
Art. 49 Acquisiz= ione=20 dei pareri e approvazione dei progetti
TITOLO 4 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI = ALL'ARCHITETTURA E=20 ALL'INGEGNERIA
Capo 1 Disposizioni generali
Art. 50 Ambito = di=20 applicazione
Art. 51 Limiti = alla=20 partecipazione alle gare
Art. 52 Esclusio= ne=20 dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di=20 ingegneria
Art. 53 Requisit= i=20 delle societ=E0 di ingegneria
Art. 54 Requisit= i=20 delle societ=E0 professionali
Art. 55 Commissi= oni=20 giudicatrici
Art. 56 Penali
Capo 2 Concorso di idee
Art. 57 Modalit=E0= di=20 espletamento
Art. 58 Contenut= o del=20 bando
Capo 3 Concorsi di progettazione
Art. 59 Modalit=E0= di=20 espletamento
Art. 60 Contenut= o del=20 bando
Art. 61 Valutazi= one=20 delle proposte progettuali
Capo 4 Affidamento dei servizi di importo inferiore al=20 controvalore in Euro di 200.000 DSP.
Art. 62 Disposiz= ioni=20 generali e modalit=E0 di determinazione del = corrispettivo
Art. 63 Bando = di=20 gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
Art. 64 Modalit=E0= di=20 svolgimento della gara
Capo 5 Affidamento dei servizi di importo pari o = superiore al=20 controvalore in Euro di 200.000 DSP
Art. 65 Disposiz= ioni=20 generali
Art. 66 Requisit= i di=20 partecipazione
Art. 67 Licitazi= one=20 privata
Art. 68 Lettera = di=20 invito
Art. 69 Pubblico= =20 incanto
Art. 70 Verifich= e
TITOLO 5 SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI = PUBBLICI
Capo 1 Appalti e concessioni
Art. 71 Disposiz= ioni=20 preliminari
Art. 72 Categori= e di=20 opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere=20 speciali
Art. 73 Condizio= ne=20 per la partecipazione alle gare
Art. 74 Criteri = di=20 affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non = eseguite=20 direttamente
Art. 75 Cause = di=20 esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori=20 pubblici
Art. 76 Procedur= e di=20 scelta del contraente
Art. 77 Licitazi= one=20 privata semplificata
Art. 78 Trattati= va=20 privata preceduta da gara informale
Art. 79 Termini = per=20 le gare
Art. 80 Forme = di=20 pubblicit=E0
Art. 81 Procedur= e=20 accelerate
Art. 82 Segretez= za e=20 sicurezza
Art. 83 Appalto = per=20 l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni=20 immobili
Art. 84 Procedur= a di=20 scelta del concessionario di lavori pubblici
Art. 85 Bando = di=20 gara
Art. 86 Schema = di=20 contratto
Art. 87 Contenut= i=20 dell'offerta
Art. 88 Tipologi= e di=20 lavori eseguibili in economia
Capo 2 Criteri di aggiudicazione
Art. 89 Aggiudic= azione=20 al prezzo pi=F9 basso determinato mediante massimo ribasso = sull'elenco=20 prezzi
Art. 90 Aggiudic= azione=20 al prezzo pi=F9 basso determinato mediante offerta a prezzi=20 unitari
Art. 91 Offerta = economicamente pi=F9 vantaggiosa
Art. 92 Commissi= one=20 giudicatrice e modalit=E0 di scelta dei commissari
TITOLO 6 SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI = PUBBLICI
Art. 93 Riunione= di=20 Imprese
Art. 94 Fallimen= to=20 dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante
Art. 95 Requisit= i=20 dell'impresa singola e di quelle riunite
Art. 96 Societ=E0= tra=20 imprese riunite
Art. 97 Consorzi= =20 stabili di imprese
Art. 98 Requisit= i del=20 concessionario
Art. 99 Requisit= i del=20 promotore
TITOLO 7 GARANZIE
Art. 100 Cauzion= e=20 provvisoria
Art. 101 Cauzion= e=20 definitiva
Art. 102 Fideius= sione=20 a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei=20 saldi
Art. 103 Polizza= di=20 assicurazione per danni di esecuzione e responsabilit=E0 civile = verso=20 terzi
Art. 104 Polizza= di=20 assicurazione indennitaria decennale
Art. 105 Polizza= =20 assicurativa del progettista
Art. 106 Polizza= =20 assicurativa del dipendente incaricato della = progettazione
Art. 107 Requisi= ti=20 dei fideiussori
Art. 108 Garanzi= e di=20 concorrenti riuniti
TITOLO 8 IL CONTRATTO
Art. 109 Stipula= zione=20 ed approvazione del contratto
Art. 110 Documen= ti=20 facenti parte integrante del contratto
Art. 111 Contenu= to=20 dei capitolati e dei contratti
Art. 112 Spese = di=20 contratto, di registro ed accessorie a carico = dell'appaltatore
Art. 113 Anticip= azione
Art. 114 Pagamen= ti in=20 acconto
Art. 115 Cession= e del=20 corrispettivo d'appalto
Art. 116 Ritarda= to=20 pagamento
Art. 117 Penali<= /A>
Art. 118 Risoluz= ione=20 dei contratti per reati accertati
Art. 119 Risoluz= ione=20 del contratto per grave inadempimento, grave irregolarit=E0 e = grave=20 ritardo
Art. 120 Inademp= imento=20 di contratti per cottimo
Art. 121 Provved= imenti=20 in seguito alla risoluzione dei contratti
Art. 122 Recesso= dal=20 contratto e valutazione del decimo
TITOLO 9 ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo 1 Direzione dei lavori
Art. 123 Ufficio= =20 della direzione dei lavori
Art. 124 Diretto= re=20 dei lavori
Art. 125 Diretto= ri=20 operativi
Art. 126 Ispetto= ri di=20 cantiere
Art. 127 Sicurez= za=20 nei cantieri
Capo 2 Esecuzione dei lavori
Art. 128 Ordini = di=20 servizio
Art. 129 Giorno = e=20 termine per la consegna
Art. 130 Process= o=20 verbale di consegna
Art. 131 Differe= nze=20 riscontrate all'atto della consegna
Art. 132 Consegn= a di=20 materiali da un appaltatore ad un altro
Art. 133 Sospens= ione=20 e ripresa dei lavori
Art. 134 Variazi= oni=20 ed addizioni al progetto approvato
Art. 135 Diminuz= ione=20 dei lavori
Art. 136 Determi= nazione=20 ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel = contratto
Art. 137 Contest= azioni=20 tra la stazione appaltante e l'appaltatore
Art. 138 Sinistr= i=20 alle persone e danni alle propriet=E0
Art. 139 Danni
Art. 140 Appalto= =20 integrato
Art. 141 Subappa= lto
Capo 3 Lavori in economia
Art. 142 Modo = di=20 esecuzione dei lavori
Art. 143 Lavori = in=20 amministrazione diretta
Art. 144 Cottimo=
Art. 145 Autoriz= zazione=20 della spesa per lavori in economia
Art. 146 Lavori = d'urgenza
Art. 147 Provved= imenti=20 in casi di somma urgenza
Art. 148 Perizia= =20 suppletiva per maggiori spese
TITOLO 10 ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE=20 CONTROVERSIE
Art. 149 Accordo= =20 bonario
Art. 150 Definiz= ione=20 delle controversie
Art. 151 Camera = Arbitrale per i lavori pubblici
TITOLO 11 CONTABILIT=E0 DEI LAVORI
Capo 1 Scopo e forma della contabilit=E0
Art. 152 Fondi = a=20 disposizione delle stazioni appaltanti
Art. 153 Lavori = in=20 economia contemplati nel contratto
Art. 154 Lavori = di=20 manutenzione
Art. 155 Accerta= mento=20 e registrazione dei lavori
Art. 156 Elenco = dei=20 documenti amministrativi e contabili
Art. 157 Giornal= e dei=20 lavori
Art. 158 Librett= i di=20 misura dei lavori e delle provviste
Art. 159 Annotaz= ione=20 dei lavori a corpo
Art. 160 Modalit= =E0=20 della misurazione dei lavori
Art. 161 Lavori = e=20 somministrazioni su fatture
Art. 162 Note=20 settimanali delle somministrazioni
Art. 163 Forma = del=20 registro di contabilit=E0
Art. 164 Annotaz= ioni=20 delle partite di lavorazioni nel registro di = contabilit=E0
Art. 165 Eccezio= ni e=20 riserve dell'appaltatore sul registro di = contabilit=E0
Art. 166 Titoli = speciali di spesa
Art. 167 Sommari= o del=20 registro
Art. 168 Stato = di=20 avanzamento lavori
Art. 169 Certifi= cato=20 per pagamento di rate
Art. 170 Contabi= lizzazione=20 separate di lavori
Art. 171 Lavori = annuali estesi a pi=F9 esercizi
Art. 172 Certifi= cato=20 di ultimazione dei lavori
Art. 173 Conto = finale=20 dei lavori
Art. 174 Reclami= =20 dell'appaltatore sul conto finale
Art. 175 Relazio= ne=20 del responsabile del procedimento sul conto finale
Capo 2 Contabilit=E0 dei lavori in = economia
Art. 176 Annotaz= ione=20 dei lavori ad economia
Art. 177 Conti = dei=20 fornitori
Art. 178 Pagamen= ti
Art. 179 Giustif= icazione=20 di minute spese
Art. 180 Rendico= nto=20 mensile delle spese
Art. 181 Rendico= nto=20 finale delle spese
Art. 182 Riassun= to di=20 rendiconti parziali
Capo 3 Norme generali per la tenuta della = contabilit=E0
Art. 183 Numeraz= ione=20 delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa=20 bollatura
Art. 184 Iscrizi= one=20 di annotazioni di misurazione
Art. 185 Operazi= oni=20 in contraddittorio dell'appaltatore
Art. 186 Firma = dei=20 soggetti incaricati
TITOLO 12 COLLAUDO DEI LAVORI
Capo 1 Disposizioni preliminari
Art. 187 Oggetto= del=20 collaudo
Art. 188 Nomina = del=20 collaudatore
Art. 189 Avviso = ai=20 creditori
Art. 190 Ulterio= ri=20 documenti da fornirsi al collaudatore
Art. 191 Determi= nazione=20 del giorno di visita e relativi avvisi
Capo 2 Visita e procedimento di collaudo
Art. 192 Estensi= one=20 delle verificazioni di collaudo
Art. 193 Oneri=20 dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo
Art. 194 Process= o=20 verbale di visita
Art. 195 Relazio= ni
Art. 196 Discord= anza=20 fra la contabilit=E0 e l'esecuzione
Art. 197 Difetti= e=20 mancanze nell'esecuzione
Art. 198 Ecceden= za su=20 quanto =E8 stato autorizzato ed approvato
Art. 199 Certifi= cato=20 di collaudo
Art. 200 Verbali= di=20 accertamento ai fini della presa in consegna = anticipata
Art. 201 Obbligh= i per=20 determinati risultati
Art. 202 Lavori = non=20 collaudabili
Art. 203 Domande= =20 dell'appaltatore al certificato di collaudo
Art. 204 Ulterio= ri=20 provvedimenti amministrativi
Art. 205 Svincol= o=20 della cauzione
Art. 206 Commiss= ioni=20 collaudatrici
Art. 207 Collaud= o dei=20 lavori di particolare complessit=E0 tecnica o di grande rilevanza=20 economica
Art. 208 Certifi= cato=20 di regolare esecuzione
Art. 209 Approva= zione=20 degli atti di collaudo
Art. 210 Compens= o=20 spettante ai collaudatori
TITOLO 13 DEI LAVORATORI RIGUARDANTI I BENI = CULTURALI
Capo 1 Beni culturali
Art. 211 Applica= zione
Art. 212 Scavo=20 archeologico, restauro e manutenzione
Capo 2 Progettazione
Art. 213 Attivit= =E0 di=20 progettazione per i beni culturali
Art. 214 Progett= o=20 preliminare
Art. 215 Progett= o=20 definitivo
Art. 216 Progett= o=20 esecutivo
Art. 217 Progett= azione=20 dello scavo archeologico
Art. 218 Progett= azione=20 di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Art. 219 Adeguam= ento=20 del progetto
Art. 220 Lavori = di=20 manutenzione
Art. 221 Consunt= ivo=20 scientifico
Art. 222 Sistemi= di=20 realizzazione dei lavori e scelta del contraente
Art. 223 Procedu= re di=20 scelta del contraente
Art. 224 Direzio= ne=20 dei lavori e collaudo beni mobili e superfici = decorate
TITOLO 14 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA=20 ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZI
Art. 225 Program= mazione
Art. 226 Progett= azione
Art. 227 Misure = organizzative per la gestione ed esecuzione = dell'opera
Art. 228 Direzio= ne=20 dei lavori
Art. 229 Collaud= o
Art. 230 Discipl= ina=20 economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
TITOLO 15 DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI = TRANSITORIE
Art. 231 Abrogaz= ione=20 di norme
Art. 232 Disposi= zioni=20 transitorie
  ALLEGATI
All. A Linee = guida=20 per l'applicazione del metodo del confronto a coppie
All. B [Calcolo = dell'offerta economicamente pi=F9 vantaggiosa - = Metodo]
All. C [Valutazi= one=20 delle proposte progettuali presentate ad un concorso di=20 progettazione]
All. D [Selezion= e dei=20 soggetti candidati a cui spedire la lettera d'invito a presentare=20 l'offerta]
All. E [Attribuz= ione=20 dei punteggi ai singoli soggetti - Formula]
All. F [Attribuz= ione=20 del punteggio ad ogni candidato - Elementi]
All. G Scheda=20 referenze professionali
All. H Classific= azione=20 dei servizi
All. I Modelli = di=20 bandi di gara e di avvisi di appalti pubblici di = lavori
All. L Procedure= =20 aperte
All. M Procedure= =20 ristrette
All. N Procedure= =20 negoziate
All. O Appalti=20 aggiudicati

Torna alla=20 copertina